一、案情介紹

2006年4月22日，環(huán)盾公司起訴至山東省濟南市歷城區(qū)人民法院稱，2003年11月1日，環(huán)盾公司承攬了永君公司的30萬噸棒材軋鋼廠廠房與翼緣板軋制廠廠房項目，按合同約定，兩項工程共計1588萬元。該工程已經(jīng)交付永君公司使用近兩年，永君公司尚欠環(huán)盾公司工程款455萬余元拒絕支付，請求法院判令永君公司立即支付工程款。永君公司辯稱，環(huán)盾公司從未與永君公司簽訂任何合同，也不欠其工程款，環(huán)盾公司主體不適格，請求駁回環(huán)盾公司的起訴。

山東省濟南市歷城區(qū)人民法院一審查明，第一、關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)廠房工程的實際施工主體問題。環(huán)盾公司提供了兩份建設(shè)工程施工合同均是制式合同。兩份合同記載的發(fā)包人均是永君公司，承包人均是“第九冶金建設(shè)公司第五分公司”。其中一份合同約定：工程名稱是翼緣板軋制廠，廠房建筑面積11639平方米，工程內(nèi)容是按投標工程報價的各項目內(nèi)容及施工圖紙規(guī)定項目施工，承包范圍是圖紙設(shè)計內(nèi)容(除水電安裝、地面以外圖紙所設(shè)計的所有內(nèi)容)，工程質(zhì)量標準為合格，爭取優(yōu)良，合同價款是452萬元，合同訂立時間是2003年11月1日，項目經(jīng)理是劉文棟。另一份合同約定：工程名稱是30萬噸棒線材軋鋼廠，廠房建筑面積18601平方米，工程內(nèi)容是按投標工程報價的各項目內(nèi)容及施工圖紙規(guī)定項目施工，承包范圍是圖紙設(shè)計內(nèi)容(除水電安裝、地面以外圖紙所設(shè)計的所有內(nèi)容)，工程質(zhì)量標準為合格，爭取優(yōu)良，合同價款1186萬元，合同訂立時間是2003年11月1日，項目經(jīng)理是劉文棟。兩份合同在甲方(發(fā)包方)一欄加蓋公章的均是永君公司，簽名的委托代理人均是劉澤洪；在乙方(承包方)一欄加蓋公章的名稱均是“第九冶金建筑公司第五分公司合同專用章”，簽名的委托代理人均是石忠義；電話0534-5676388，傳真0534-5676999。環(huán)盾公司為證明自己是鋼結(jié)構(gòu)廠房的實際施工人，除提供其持有的上述兩份施工合同，還提供中國網(wǎng)通齊河分公司書證，證明上述施工合同乙方(承包方)一欄記載的電話0534-5676388、0534-5676999均是環(huán)盾公司辦公電話。環(huán)盾公司提供山東省齊河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會書證，證明爭議工程的合同和技術(shù)資料中出現(xiàn)的石忠義在環(huán)盾公司任經(jīng)理，王振樓與李宗義是公司的技術(shù)員。環(huán)盾公司提供工程圖紙會審和設(shè)計交底記錄、地基與基礎(chǔ)工程質(zhì)量評定表、地基隱蔽工程驗收記錄、纖探結(jié)論等工程技術(shù)資料中施工單位加蓋的公章均是“第九冶金建筑公司第五分公司”公章，簽名是環(huán)盾公司法定代表人劉文棟。環(huán)盾公司提供提貨單，證明永君公司抵頂工程款的鋼材均運送到環(huán)盾公司。環(huán)盾公司提供三份施工合同、環(huán)盾公司財務(wù)記賬憑證、外聯(lián)單位的收款收據(jù)、發(fā)票等證據(jù)來證明支付給工程外聯(lián)單位的各種款項均是環(huán)盾公司支付。永君公司對環(huán)盾公司提供的上述證據(jù)的真實性沒有異議，但認為環(huán)盾公司提供的證據(jù)不能證明環(huán)盾公司是工程的實際施工人。

為查明爭議工程合同主體和實際施工主體情況，山東省濟南市歷城區(qū)人民法院調(diào)取了(2005)歷城民商初字第739號民事卷宗和(2006)歷城民商初字第1113號民事卷宗中的有關(guān)材料。(2005)歷城民商初字第739號民事卷宗的卷宗材料有：1．環(huán)盾公司法定代表人劉文棟以“第九冶金建筑公司第五分公司”項目經(jīng)理名義作為該案委托代理人參加訴訟的授權(quán)委托書，委托書加蓋“第九冶金建筑公司第五分公司”公章，落款時間是2005年6月12日。2．環(huán)盾公司法定代表人劉文棟與永君公司工作人員劉澤洪簽訂的一份證明，證明稱永君公司發(fā)包給“第九冶金建筑公司第五分公司”承建的30萬噸棒線材軋鋼廠、加熱爐廠房及翼緣板軋鋼工程的施工地點已由濟南市工業(yè)北路68號改為董家鎮(zhèn)機場路謝家屯村西。3．環(huán)盾公司法定代表人劉文棟以“第九冶金建筑公司第五分公司”名義與案外人山東英格利實業(yè)有限公司簽訂的用于“濟南永君鋼鐵公司軋鋼廠房”工程預(yù)拌混凝土供需合同。(2006)歷城民商初字第1113號民事卷宗的卷宗材料有：1．中國第九冶金建設(shè)公司第五工程公司出具的書證，證明石忠義、劉文棟不是該公司人員，該公司從未在山東濟南從事施工和承接工程。2.法院工作人員在工商注冊登記機關(guān)未查到有“第九冶金建筑公司第五分公司”工商注冊登記記錄的情況說明。3．環(huán)盾公司工作人員徐顯富以“第九冶金建筑公司第五分公司”名義與案外人劉延平簽訂的鋁合金安裝及制作工程承包合同，以及徐顯富為劉延平出具的劉延平在永君翼板廠安裝鋁合金窗完成的工程量的書面證明。審理中雙方當事人對上述證據(jù)均無異議。

根據(jù)(2006)歷城民商初字第1113號民事卷宗中的調(diào)查材料及中國第九冶金建設(shè)公司第五工程公司出具的書證表明，“第九冶金建筑公司第五分公司”公章是虛假的，中國第九冶金建設(shè)公司第五工程公司并未承攬雙方爭議的鋼結(jié)構(gòu)廠房工程。環(huán)盾公司提供的證據(jù)表明，環(huán)盾公司持有雙方爭議工程的施工合同、施工技術(shù)資料，收取了永君公司供應(yīng)的工程用鋼材及永君公司支付的工程價款。結(jié)合環(huán)盾公司提供的外聯(lián)采購合同和調(diào)取的另外兩案卷宗中環(huán)盾公司法定代表人和工作人員以“第九冶金建筑公司第五分公司”名義，為爭議的鋼結(jié)構(gòu)工程建設(shè)簽訂采購混凝土和外包鋁合金門窗加工合同等證據(jù)，能夠認定環(huán)盾公司是雙方爭議的鋼結(jié)構(gòu)廠房工程的實際施工人。

第二、關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)工程的竣工驗收及工程造價問題。1．工程竣工驗收情況。環(huán)盾公司提供《工程竣工質(zhì)量驗收報告》，報告載明的工程類別為鋼結(jié)構(gòu)，工程地點在謝家屯，工程名稱是永君鋼鐵軋鋼車間，工程性質(zhì)是工業(yè)用，包工總價是1588萬元，發(fā)包單位是永君公司，工程量及簡要內(nèi)容是柱基開挖、澆筑混凝土、鋼結(jié)構(gòu)廠房的制作、安裝(含行車梁的制作安裝)，發(fā)包、監(jiān)理、承包和設(shè)計單位驗收意見是驗收達到合格標準、開工日期是2003年11月2日，驗收日期是2004年5月28日。永君公司在報告發(fā)包方一欄加蓋公章，陜西省冶金設(shè)計研究院在設(shè)計單位一欄加蓋公章，承包單位一欄加蓋的公章名稱是“第九冶金建筑公司第五分公司”，報告書監(jiān)理單位一欄未加蓋公章。環(huán)盾公司還提供了鋼結(jié)構(gòu)安裝單位工程觀感質(zhì)量表、各分項工程質(zhì)量驗收記錄、分部工程質(zhì)量評定表均記載質(zhì)量合格，濟南市歷城區(qū)建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù)中心業(yè)務(wù)一科在上述材料上加蓋了公章。環(huán)盾公司提供工程竣工驗收總表，竣工驗收情況結(jié)論是基礎(chǔ)施工、鋼構(gòu)件制作、焊接、鋼構(gòu)件安裝等符合要求合格，永君公司、濟南市歷城區(qū)建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù)中心業(yè)務(wù)一科在總表上加蓋公章，施工單位一欄加蓋的公章是“第九冶金建筑公司第五分公司”，簽名的是環(huán)盾公司法定代表人劉文棟。永君公司對環(huán)盾公司提供的上述證據(jù)有異議，認為驗收報告不真實，出具報告的時間是2004年5月23日，但報告書中驗收日期是2004年5月28日，所以報告書是在未驗收的情況下形成的；報告書沒有監(jiān)理部門簽章，不能證明工程已經(jīng)驗收；驗收總表記載竣工日期是2004年5月20日與驗收報告記載的日期矛盾，所以，環(huán)盾公司不能證明工程已竣工驗收合格。環(huán)盾公司提供的《工程竣工質(zhì)量驗收報告》雖然沒有監(jiān)理單位加蓋公章，但環(huán)盾公司提供了鋼結(jié)構(gòu)安裝單位工程觀感質(zhì)量表、各分項工程質(zhì)量驗收記錄、分部工程質(zhì)量評定表均記載質(zhì)量合格，濟南市歷城區(qū)建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù)中心業(yè)務(wù)一科加蓋公章；環(huán)盾公司還提供了工程竣工驗收總表，竣工驗收情況結(jié)論是基礎(chǔ)施工、鋼構(gòu)件制作、焊接、鋼構(gòu)件安裝等符合要求合格，永君公司、濟南市歷城區(qū)建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù)中心業(yè)務(wù)一科加蓋公章。該工程永君公司也已接收并投入使用，結(jié)合環(huán)盾公司提供的竣工驗收明細材料應(yīng)認定，環(huán)盾公司實際施工的雙方爭議的鋼結(jié)構(gòu)廠房工程已經(jīng)竣工驗收，質(zhì)量合格。2．工程造價問題。環(huán)盾公司主張工程造價應(yīng)按其提供的兩份施工合同約定的造價合計1588萬元結(jié)算。針對環(huán)盾公司提供的兩份施工合同，審理中永君公司也提供一份施工合同。該合同約定：發(fā)包人為濟南永君鋼鐵有限公司，承包人為第九冶金建設(shè)公司第五分公司，工程名稱是軋鋼廠房，廠房建筑面積28254平方米，工程內(nèi)容按投標工程報價的各項目內(nèi)容及施工圖紙規(guī)定項目施工，承包范圍是圖紙設(shè)計內(nèi)容(除水電安裝、地面以外圖紙所設(shè)計的所有內(nèi)容)，工程質(zhì)量標準為合格，爭取優(yōu)良，合同價款是988萬元，合同訂立時間是2003年11月1日，項目經(jīng)理是劉文棟。合同在甲方(發(fā)包方)一欄加蓋公章的是永君公司，簽名的委托代理人是劉澤洪，在乙方(承包方)一欄加蓋公章的名稱是“第九冶金建筑公司第五分公司合同專用章”，簽名的委托代理人是石忠義。因雙方當事人提供的合同價款相互矛盾，但合同記載的簽訂時間卻是同一日期，相同的委托代理人簽訂，承包方公章是虛假的，所以無法按合同確定工程價款。山東省濟南市歷城區(qū)人民法院一審審理中委托山東省實信工程造價咨詢有限公司(以下簡稱實信造價公司)對環(huán)盾公司承建的鋼結(jié)構(gòu)廠房的造價進行鑒定。實信造價公司出具的濟南永君軋鋼車間《造價鑒定報告書》認定，濟南永君軋鋼車間工程造價無異議部分是15772204．01元，其中直接工程費和措施費合計12097423．01元；有異議部分是39922．82元。該報告書第五項有關(guān)情況說明稱，鋼結(jié)構(gòu)工程有兩種結(jié)算方式：一種為市場價；另一種為定額價。按照鋼結(jié)構(gòu)工程造價鑒定的慣例，應(yīng)以市場價進行鑒定。根據(jù)一審法院要求，實信造價公司出具《造價鑒定補充說明》，該說明以永君公司提供的總價款為988萬元的合同約定的單價337．73元／平方米和施工圖紙及施工記錄記載的建筑面積29240平方米為依據(jù)，得出工程總造價市場價值為9875225．20元。環(huán)盾公司對此認定提出異議，認為進行鑒定就是因為雙方提供的合同約定的價款相互矛盾，鑒定部門仍依永君公司提供的合同得出市場價顯然不妥。實信造價公司又出具《造價鑒定補充說明(一)》，該說明稱收到的三份合同相互矛盾，均不采納。結(jié)合當時市場情況和雙方提供的其他證據(jù)，認為綜合單價應(yīng)采用魯正基審字(2004)第0180號造價咨詢報告的綜合單價，建筑面積采用施工圖紙，比較符合市場情況，即工程造價(市場價)為：388．35元／平方米(綜合單價)，建筑面積為29240平方米，總造價為9875225．20元。因該說明中總造價數(shù)字計算有誤，實信造價公司出具《造價鑒定補充說明(二)》稱：本公司于2007年8月10日出具的《造價鑒定補充說明(一)》認定工程綜合單價為388．35元／平方米，工程總面積為29240平方米，工程總造價為11355354元，因筆誤，補充說明(一)將總造價誤算為9875225．20元，應(yīng)更正為11355354元。上述《造價鑒定補充說明(一)》和《造價鑒定補充說明(二)》中依據(jù)的魯正基審字(2004)第0180號造價咨詢報告，是山東鮑德永君翼板有限公司委托山東正諾工程造價咨詢有限公司所作的《關(guān)于山東鮑德永君翼板有限公司鋼結(jié)構(gòu)廠房工程結(jié)算的審核報告》。山東鮑德永君翼板有限公司委托審核的是訂立時間為2003年11月1日合同價款為452萬元的翼緣板軋制廠工程合同。報告審核結(jié)果為：原送審結(jié)算值為452萬元，經(jīng)審核核定的工程結(jié)算值為452萬元，凈核減值為0。工程造價審核說明稱合同價款452萬元為中標價。該工程造價鑒定結(jié)果認定表中建設(shè)單位加蓋公章的是山東鮑德永君翼板有限公司，施工單位加蓋的公章是“第九冶金建筑公司第五分公司”，經(jīng)辦人簽名是徐顯富(環(huán)盾公司的工作人員)。3．工程款的支付情況。環(huán)盾公司確認收到永君公司支付工程款11952835．52元，其中永君公司為工程提供鋼材抵工程款5877835．52元，永君公司直接支付工程款605萬元，環(huán)盾公司工作人員王振樓在施工中為工程施工向永君公司借款25000元，審理中環(huán)盾公司認可是永君公司支付的工程款。

第三、環(huán)盾公司的施工資質(zhì)和向公安機關(guān)報案情況。環(huán)盾公司提供的資質(zhì)證書載明，環(huán)盾公司注冊資金327萬元；主項資質(zhì)等級是鋼結(jié)構(gòu)工程叁級，承包范圍是可承擔單項合同額不超過企業(yè)注冊資金5倍且跨度24米及以下、總重量600噸及以下、單體建筑面積6000平方米及以下的鋼結(jié)構(gòu)工程。環(huán)盾公司提交齊河縣公安局證明，證明內(nèi)容為：2005年12月份環(huán)盾公司來報案稱，2003年11月張育鑫、薛興堂等人冒充中國第九冶金建設(shè)公司工作人員，提供了中國第九冶金建設(shè)公司的相關(guān)資質(zhì)材料及中國第九冶金建設(shè)公司第五分公司的印鑒及其他材料，以該公司的名義承包了永君公司的鋼結(jié)構(gòu)工程，并由環(huán)盾公司實際施工。在施工過程中，張育鑫、薛興堂等人從環(huán)盾公司騙走20余萬元。2005年10月經(jīng)環(huán)盾公司到中國第九冶金建設(shè)公司落實，發(fā)現(xiàn)并無“中國第九冶金建筑公司第五分公司”，中國第九冶金建設(shè)公司也無張育鑫、薛興堂等工作人員。于是向公安機關(guān)報案，要求追究張育鑫、薛興堂等人的詐騙責任。該局接到報案后，由于環(huán)盾公司當時無法提供張育鑫、薛興堂等人的確切身份、住址等情況，就告知環(huán)盾公司暫時不予立案，待公司將張育鑫、薛興堂等人的身份、住址情況搞清楚后再決定是否立案。永君公司對環(huán)盾公司提供的該證明真實性無異議，但認為該書證只能證明環(huán)盾公司于2005年10月曾報過案，工程于2004年就結(jié)束了，該證明不能證明環(huán)盾公司受到過詐騙。一審法院認定永君公司異議成立，齊河縣公安局的證明只能證明環(huán)盾公司曾報過案，僅依此書證不能證明環(huán)盾公司曾受過詐騙。

山東省濟南市中級人民法院二審查明，一審判決認定的事實屬實，予以確認。另查明，本案一審期間，鑒定人員根據(jù)永君公司的申請，出庭接受雙方當事人的質(zhì)詢，同時就環(huán)盾公司對鑒定報告的異議進行了回復(fù)。二審中，環(huán)盾公司提出鑒定申請，并提供鑒定材料。永君公司對鑒定材料質(zhì)證后認為，一審法院審理過程中，依據(jù)當事人的申請，要求鑒定人員出庭接受詢問，兩位鑒定工程師出庭接受了當事人的詢問，對鑒定過程中的問題作了解答，鑒定過程中不存在漏項的情況。因此，環(huán)盾公司認為原鑒定結(jié)論有漏項根本不存在。

山東省高級人民法院再審查明

山東省高級人民法院再審查明的事實與原一、二審認定的事實一致。

最高人民法院再審查明

本院再審查明的事實與原審判決認定的事實一致。

二、爭議焦點

1．環(huán)盾公司是否是涉案工程的實際施工人；

2．涉案工程施工合同的效力認定；

3．涉案工程價款的確定依據(jù)。

三、法律分析

一審法院認為：

山東省濟南市歷城區(qū)人民法院一審認為，環(huán)盾公司和永君公司提供的三份施工合同中，工程承包方加蓋的公章均是虛假的，環(huán)盾公司訴稱是被張育鑫、薛興堂等人詐騙，并曾經(jīng)報警，但環(huán)盾公司提供的公安機關(guān)的證明表明環(huán)盾公司不能說清張育鑫、薛興堂等人的確切身份、住址等情況，所以，環(huán)盾公司該主張的證據(jù)不充分，不能證明存在環(huán)盾公司被他人詐騙的事實。環(huán)盾公司和永君公司提供的合同、施工技術(shù)資料、財務(wù)往來憑證上的經(jīng)辦人均是環(huán)盾公司工作人員，這一方面能證明環(huán)盾公司是雙方爭議工程的實際施工人，同時也證明環(huán)盾公司在與永君公司業(yè)務(wù)往來中一直在使用“中國第九冶金建筑公司第五分公司”虛假公章。而且環(huán)盾公司為工程施工購買混凝土，外聯(lián)委托加工鋁合金門窗不是以自己公司名義簽訂合同，而是使用這枚虛假公章，充分說明環(huán)盾公司在此鋼結(jié)構(gòu)工程合同簽訂和履行過程中使用虛假公章，存在欺詐行為。環(huán)盾公司冒用虛假資質(zhì)，使用虛假公章與永君公司簽訂的三份鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同均是無效合同。但由于環(huán)盾公司按質(zhì)量要求完成了鋼結(jié)構(gòu)廠房工程，工程質(zhì)量驗收合格，永君公司也已經(jīng)接收廠房并已投入使用，所以，環(huán)盾公司可以實際施工人的身份主張工程款。本案爭議的最大焦點是工程造價如何計算，工程款按什么標準結(jié)算。按照最高人民法院的有關(guān)司法解釋規(guī)定，冒用資質(zhì)簽訂的建設(shè)施工合同無效，但實際施工人完成工程，工程竣工驗收合格，可以按雙方合同約定結(jié)算工程款。但本案雙方當事人針對同一工程提供的三份合同，約定的工程價款差額巨大，但合同記載的簽訂時間卻是同一日期，由相同的委托代理人簽訂的，依據(jù)合同不能確認合同當事人對合同價款約定的真實意思表示。所以，法院委托鑒定機構(gòu)鑒定該工程總造價，鑒定機構(gòu)出具的報告稱，鋼結(jié)構(gòu)工程有兩種結(jié)算方式：一種為市場價；另一種為定額價，按照鋼結(jié)構(gòu)工程造價鑒定的慣例，應(yīng)以市場價進行鑒定。鑒定機構(gòu)根據(jù)法院委托按定額價和市場價結(jié)算方式分別出具了鑒定結(jié)論。一審法院審查后認為，鑒定機構(gòu)按市場價結(jié)算方式出具的鑒定結(jié)論主要是以山東鮑德永君翼板有限公司委托山東正諾工程造價咨詢有限公司所作的魯正基審字(2004)第0180號《關(guān)于山東鮑德永君翼板有限公司鋼結(jié)構(gòu)廠房工程結(jié)算的審核報告》為鑒定依據(jù)。第一、該報告委托主體不是合同雙方當事人；第二、魯正基審字(2004)第0180號《關(guān)于山東鮑德永君翼板有限公司鋼結(jié)構(gòu)廠房工程結(jié)算的審核報告》報告結(jié)論是，“原送審結(jié)算值為452萬元，經(jīng)審核核定的工程結(jié)算值為452萬元”，表明該報告是對452萬元的施工合同約定結(jié)算值的認定，前面已經(jīng)論述452萬元的施工合同是無效合同，不能確認合同內(nèi)容是工程發(fā)包方和實際施工人的真實意思表示；第三、鑒定機構(gòu)按市場價結(jié)算方式出具的鑒定結(jié)論缺乏較充分的工程同期材料、人工、機械等工程造價主要構(gòu)成要素的市場價格資料作依據(jù)。所以一審法院對鑒定機構(gòu)以市場價出具的鑒定結(jié)論不予采信。鋼結(jié)構(gòu)工程與傳統(tǒng)建筑工程相比屬于較新型建設(shè)工程，工程定額與傳統(tǒng)建筑工程定額相比不夠完備，但本案中鑒定機構(gòu)按定額價結(jié)算方式出具的鑒定結(jié)論與市場價結(jié)算方式出具的結(jié)論相比，事實和法律上的依據(jù)都較充分，所以一審法院采信鑒定機構(gòu)按定額價結(jié)算方式出具的鑒定結(jié)論。鑒定機構(gòu)依據(jù)定額結(jié)算方式計算的工程造價是采用的2003年山東省建設(shè)委員會頒布的《山東省建筑工程消耗量定額》，該定額是按工程類別確定取費標準。雙方爭議的工程屬一類工程，環(huán)盾公司不具有承攬此類工程的施工資質(zhì)，在合同簽訂和履行過程中環(huán)盾公司有欺詐行為，一審法院認為永君公司應(yīng)按鑒定機構(gòu)依據(jù)定額結(jié)算方式計算的工程總造價無異議部分中直接費總額給付環(huán)盾公司工程款。環(huán)盾公司與永君公司簽訂的三份鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同無效，主要是環(huán)盾公司冒用資質(zhì)承攬工程，使用虛假公章簽訂合同的行為造成。三份合同約定的工程價款差額巨大，但記載的卻是同一簽訂時間，由永君公司同一個委托代理人簽訂，均加蓋永君公司公章，永君公司在合同簽訂過程中也有過錯，永君公司的過錯行為也是造成無法依合同約定確認工程價款的原因之一，所以，鑒定費用應(yīng)由環(huán)盾公司與永君公司按各自的過錯分擔。山東省濟南市歷城區(qū)人民法院于2007年11月9日作出(2006)歷城民商初字第825號民事判決：一、永君公司給付環(huán)盾公司工程款144586．48元，永君公司于本判決生效之日起10日內(nèi)付清；二、駁回環(huán)盾公司其他訴訟請求。案件受理費32770元，由環(huán)盾公司負擔28370元，永君公司負擔4400元；財產(chǎn)保全費23520元，由環(huán)盾公司負擔；鑒定費13萬元，由環(huán)盾公司負擔9萬元，永君公司負擔4萬元。

二審法院認為：

山東省濟南市中級人民法院二審認為，一審法院已經(jīng)對涉案工程委托了有資質(zhì)的鑒定機構(gòu)進行了鑒定，并對環(huán)盾公司提出的相關(guān)問題進行了回復(fù)，對環(huán)盾公司提出的漏項部分已經(jīng)答復(fù)，一審法院委托的鑒定機構(gòu)出具的鑒定報告合法有效，環(huán)盾公司申請重新鑒定不予支持。環(huán)盾公司2008年1月2日提交的補充上訴狀，因已過上訴期，永君公司不予認可，故不予審理。環(huán)盾公司使用虛假“第九冶金建筑公司第五分公司”的名義與永君公司簽訂建設(shè)工程施工合同，“第九冶金建筑公司第五分公司”公章系環(huán)盾公司冒用，環(huán)盾公司不具有承包涉案建筑工程的資質(zhì)，違背了法律的強制性規(guī)定，故環(huán)盾公司與永君公司簽訂的三份建設(shè)工程施工合同均無效。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二條的規(guī)定，建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持。但因本案中，涉案工程有三份價款不一致的建設(shè)工程施工合同，不能確定雙方當事人對涉案工程價款的約定，故一審法院依據(jù)鑒定報告確定雙方之間的工程款，并無不當。環(huán)盾公司稱，鑒定報告未進一步質(zhì)證，鑒定報告有漏項及錯算的主張。但是，一審審理過程中，鑒定報告已送達雙方當事人簽收，鑒定人員已經(jīng)出庭接受了雙方當事人的詢問，環(huán)盾公司對鑒定報告的異議，鑒定機構(gòu)已做了答復(fù)，故環(huán)盾公司關(guān)于鑒定報告未進一步質(zhì)證的主張，不予支持。關(guān)于鑒定報告中是否漏算車間鋼屋架梁制作和安裝、漏算車間采光帶、漏算運輸費、漏算鋼制動梁、漏算面漆、漏算車間墻角泛水包角、背檐口包角、窗口包角、門口包角，漏算3mm的天溝鋼構(gòu)件及拉絲、隅撐及定額套用是否有誤，實信造價公司就此問題已做說明，鑒定報告已對吊車梁、屋面采光帶等做了計算，故環(huán)盾公司該主張，不予支持。關(guān)于環(huán)盾公司稱一審法院判令永君公司向環(huán)盾公司支付工程直接費對環(huán)盾公司不公的主張，由于環(huán)盾公司冒用虛假公司的名義與永君公司簽訂建設(shè)施工合同，致使雙方之間的建設(shè)施工合同無效，一審法院判令永君公司向環(huán)盾公司支付工程直接費用并無不當。關(guān)于環(huán)盾公司稱一審法院違法解除對永君公司存款凍結(jié)的主張，在一審法院采取財產(chǎn)保全措施后，永君公司對凍結(jié)的存款已經(jīng)提供了相應(yīng)的擔保，一審法院解除對永君公司存款的凍結(jié)并無不當。綜上，環(huán)盾公司的上訴請求和理由，證據(jù)不足，不予支持。一審判決認定事實清楚，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第九十五條、一百五十二條、第一百五十三條第一款第(一)項、第一百五十八條之規(guī)定，山東省濟南市中級人民法院于2008年4月11日作出(2008)濟民五終字第44號民事判決：駁回上訴，維持原判。二審案件受理費32770元，由環(huán)盾公司負擔。

山東省最高人民法院認為：

山東省高級人民法院再審認為，環(huán)盾公司冒用“第九冶金建筑公司第五分公司”的名義，使用虛假公章與永君公司簽訂的三份建設(shè)工程施工合同均無效。因環(huán)盾公司按工程質(zhì)量要求施工完成了工程，經(jīng)驗收工程質(zhì)量合格，永君公司已經(jīng)接收了工程并已投入使用，環(huán)盾公司以實際施工人的身份主張工程款，予以支持。因本案雙方當事人分別舉證的三份合同中約定的工程價款不同，雙方均各自認為自己所舉證的合同真實，因雙方對三份合同本身及合同的工程價款存在分歧，法院無法予以參照。根據(jù)一審法院委托實信造價公司所作的《造價鑒定報告書》，經(jīng)質(zhì)證后，原一、二審法院判決均予以采信，《造價鑒定報告書》中濟南永君軋鋼車間工程造價無異議部分是15772204．01元，有異議部分是39922．82元。建設(shè)工程價值就是整體價值，也即建設(shè)工程的完整造價。合同無效后，如施工方只能主張建設(shè)工程造價中的直接費，則施工方融入建筑工程當中的間接費、利潤及稅金就被發(fā)包方獲得，這與無效合同的處理原則不符，對施工方不公平，違背了等價有償?shù)脑瓌t。原審判決以環(huán)盾公司沒有承攬涉案工程的施工資質(zhì)，在合同簽訂和履行過程中有欺詐行為為由，僅支持了環(huán)盾公司無異議部分的直接費用12097423．01元，而對間接費、稅金、利潤等均未予以支持不當。檢察機關(guān)關(guān)于本案應(yīng)當保護環(huán)盾公司整體工程造價(包括直接費、間接費、利潤及稅金)的抗訴意見成立，予以支持。原一、二審判決適用法律不當，應(yīng)予糾正。經(jīng)山東省高級人民法院審判委員會研究決定，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(二)項，第一百八十六條第一款之規(guī)定，判決：一、撤銷山東省濟南市中級人民法院(2008)濟民五終字第44號民事判決與山東省濟南市歷城區(qū)人民法院(2006)歷城民商初字第825號民事判決；二、永君公司于本判決生效10日內(nèi)償付給環(huán)盾公司工程款3819368．49元(鑒定的工程造價15772204．01元-已支付的11952835．52元)。一審案件受理費32770元，由環(huán)盾公司負擔16385元，永君公司負擔16385元；財產(chǎn)保全費23520元，由環(huán)盾公司負擔；鑒定費13萬元，由環(huán)盾公司負擔9萬元，永君公司負擔4萬元。二審案件受理費32770元，由環(huán)盾公司負擔16385元，永君公司負擔16385元。

最高院再審認為：

本院再審認為，本案爭議的焦點問題是：1．環(huán)盾公司是否是涉案工程的實際施工人；2．涉案工程施工合同的效力認定；3．涉案工程價款的確定依據(jù)。

一、關(guān)于環(huán)盾公司是否是涉案工程的實際施工人的問題。 本院認為，首先，雖然從本案建設(shè)工程施工合同的形式看，承包人為第九冶金建設(shè)公司第五分公司，與環(huán)盾公司并無直接的法律關(guān)系，從本案建設(shè)工程施工合同的內(nèi)容看，也沒有約定與環(huán)盾公司有關(guān)的權(quán)利義務(wù)內(nèi)容，但是，環(huán)盾公司提供了中國網(wǎng)通齊河分公司書證，證明上述施工合同乙方(承包方)一欄記載的電話0534-5676388、0534-5676999均是環(huán)盾公司辦公電話。其次，環(huán)盾公司提供的提貨單證明永君公司抵頂工程款的鋼材均運送到環(huán)盾公司；環(huán)盾公司的財務(wù)記賬憑證、外聯(lián)單位的收款收據(jù)、發(fā)票等證據(jù)能夠證明支付給涉案工程外聯(lián)單位的各種款項由環(huán)盾公司支付；環(huán)盾公司法定代表人劉文棟還以“第九冶金建筑公司第五分公司”名義與案外人山東英格利實業(yè)有限公司簽訂的用于“濟南永君鋼鐵公司軋鋼廠房”工程預(yù)拌混凝土供需合同。再次，環(huán)盾公司法定代表人劉文棟與永君公司工作人員劉澤洪簽訂的一份證明，證明稱永君公司發(fā)包給“第九冶金建筑公司第五分公司”承建的30萬噸棒線材軋鋼廠、加熱爐廠房及翼緣板軋鋼工程的施工地點已由濟南市工業(yè)北路68號改為董家鎮(zhèn)機場路謝家屯村西。最后，環(huán)盾公司持有雙方爭議工程的施工合同、施工技術(shù)資料，收取了永君公司供應(yīng)的工程用鋼材及永君公司支付的工程價款。因此，原一、二審和認定環(huán)盾公司是涉案工程的實際施工人并無不當。永君公司提出的主張環(huán)盾公司不是實際施工人的申請再審理由不成立，本院不予支持。

二、關(guān)于涉案工程施工合同的效力問題。

本院認為，根據(jù)原一、二審查明的事實和證據(jù)，能夠證明承包人“第九冶金建筑公司第五分公司”系環(huán)盾公司工作人員假冒中國第九冶金建設(shè)公司第五工程公司的企業(yè)名稱和施工資質(zhì)承包涉案工程，環(huán)盾公司的行為構(gòu)成欺詐，且違反了建筑法以及相關(guān)行政法規(guī)關(guān)于建筑施工企業(yè)應(yīng)當取得相應(yīng)等級資質(zhì)證書后，在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)從事建筑活動的強制性規(guī)定。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條第(五)項、最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條之規(guī)定，應(yīng)當認定環(huán)盾公司假冒中國第九冶金建設(shè)公司第五工程公司的企業(yè)名稱和施工資質(zhì)與永君公司簽訂的建設(shè)工程施工合同無效。永君公司提出的建設(shè)工程施工合同無效的主張正確，本院予以支持。

三、關(guān)于涉案工程價款的確定依據(jù)的問題。

本院認為，第一，本案應(yīng)當通過鑒定方式確定工程價款。盡管當事人簽訂的三份建設(shè)工程施工合同無效，但在工程已竣工并交付使用的情況下，根據(jù)無效合同的處理原則和建筑施工行為的特殊性，對于環(huán)盾公司實際支出的施工費用應(yīng)當采取折價補償?shù)姆绞接枰蕴幚?。本案所涉建設(shè)工程已經(jīng)竣工驗收且質(zhì)量合格，在工程款的確定問題上，按照最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二條的規(guī)定，可以參照合同約定支付工程款。但是，由于本案雙方當事人提供了由相同的委托代理人簽訂的、簽署時間均為同一天、工程價款各不相同的三份合同，在三份合同價款分配沒有規(guī)律且無法辨別真?zhèn)蔚那闆r下，不能確認當事人對合同價款約定的真實意思表示。因此，該三份合同均不能作為工程價款結(jié)算的依據(jù)。一審法院為解決雙方當事人的訟爭，通過委托鑒定的方式，依據(jù)鑒定機構(gòu)出具的鑒定結(jié)論對雙方當事人爭議的工程價款作出司法認定，并無不當。

第二，本案不應(yīng)以定額價作為工程價款結(jié)算依據(jù)。一審法院委托實信造價公司進行鑒定時，先后要求實信造價公司通過定額價和市場價兩種方式鑒定。2007年1月19日，實信造價公司出具的魯實信基鑒字[2006]第006號鑒定報告載明，采用定額價結(jié)算方式認定無異議部分工程造價為15772204．01元，其中直接工程費和措施費合計12097423．01元，有異議部分工程造價為39922．82元。一、二審判決以直接工程費和措施費合計12097423．01元作為確定工程造價的依據(jù)；山東省高級法院再審判決則以無異議部分15772204．01元作為工程造價。首先，建設(shè)工程定額標準是各地建設(shè)主管部門根據(jù)本地建筑市場建筑成本的平均值確定的，是完成一定計量單位產(chǎn)品的人工、材料、機械和資金消費的規(guī)定額度，是政府指導(dǎo)價范疇，屬于任意性規(guī)范而非強制性規(guī)范。在當事人之間沒有作出以定額價作為工程價款的約定時，一般不宜以定額價確定工程價款。其次，以定額為基礎(chǔ)確定工程造價沒有考慮企業(yè)的技術(shù)專長、勞動生產(chǎn)力水平、材料采購渠道和管理能力，這種計價模式不能反映企業(yè)的施工、技術(shù)和管理水平。本案中，環(huán)盾公司假冒中國第九冶金建設(shè)公司第五工程公司的企業(yè)名稱和施工資質(zhì)承包涉案工程，如果采用定額取價，亦不符合公平原則。再次，定額標準往往跟不上市場價格的變化，而建設(shè)行政主管部門發(fā)布的市場價格信息，更貼近市場價格，更接近建筑工程的實際造價成本。此外，本案所涉鋼結(jié)構(gòu)工程與傳統(tǒng)建筑工程相比屬于較新型建設(shè)工程，工程定額與傳統(tǒng)建筑工程定額相比還不夠完備，按照鋼結(jié)構(gòu)工程造價鑒定的慣例，以市場價鑒定的結(jié)論更接近造價成本，更有利于保護當事人的利益。最后，根據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十二條第(二)項規(guī)定，當事人就合同價款或者報酬約定不明確，依照合同法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行；依法應(yīng)當執(zhí)行政府定價或者政府指導(dǎo)價的，按照規(guī)定履行。本案所涉工程不屬于政府定價，因此，以市場價作為合同履行的依據(jù)不僅更符合法律規(guī)定，而且對雙方當事人更公平。

第三，以市場價進行鑒定的結(jié)論應(yīng)當作為定案依據(jù)。實信造價公司根據(jù)一審法院的委托又以市場價進行了鑒定，并于2007年9月26日出具的造價鑒定補充說明(二)指出，涉案工程綜合單價每平方米388．35元，工程總造價11355354元。一審法院認為，實信造價公司按市場價結(jié)算方式出具的鑒定結(jié)論主要是以山東鮑德永君翼板有限公司委托山東正諾工程造價咨詢有限公司所作的魯正基審字(2004)第0180號《關(guān)于山東鮑德永君翼板有限公司鋼結(jié)構(gòu)廠房工程結(jié)算的審核報告》為鑒定依據(jù)，而該報告委托主體不是合同雙方當事人，該報告所涉452萬元的施工合同是無效合同，且該鑒定結(jié)論缺乏較充分的工程同期材料、人工、機械等工程造價主要構(gòu)成要素的市場價格資料作依據(jù)。但是，實信造價公司于2007年8月10日出具的補充說明(一)已經(jīng)明確載明，魯正基審字(2004)第0180號造價咨詢報告中的綜合單價388．35元，比較符合當時的市場情況。對于這一鑒定結(jié)論，雙方當事人均未提供充分證據(jù)予以反駁?！蛾P(guān)于山東鮑德永君翼板有限公司鋼結(jié)構(gòu)廠房工程結(jié)算的審核報告》委托主體是否為本案合同雙方當事人，以及該報告所涉452萬元施工合同是否有效，均不影響對綜合單價每平方米388．35元的認定。一、二審和原再審判決對以市場價出具的鑒定結(jié)論不予采信的做法不當，應(yīng)予糾正。本案所涉工程總面積為29240平方米，故工程總造價按市場價應(yīng)為11355354元。鑒于永君公司已經(jīng)支付工程款11952835．52元，永君公司在一審判決后沒有上訴；二審維持一審判決后，永君公司亦沒有提出申請再審，因此，本案工程總造價可按一審確定的12097423．01元，作為永君公司應(yīng)當支付的工程款項。

四、裁判結(jié)果

1、撤銷山東省高級人民法院(2008)魯民提字第304號民事判決；

2、維持濟南市中級人民法院(2008)濟民五終字第44號民事判決和濟南市歷城區(qū)人民法院(2006)歷城民商初字第825號民事判決。

審案件受理費32770元，由齊河環(huán)盾鋼結(jié)構(gòu)有限公司負擔28370元，濟南永君物資有限責任公司負擔4400元；財產(chǎn)保全費23520元，由齊河環(huán)盾鋼結(jié)構(gòu)有限公司負擔；鑒定費13萬元，由齊河環(huán)盾鋼結(jié)構(gòu)有限公司負擔9萬元，濟南永君物資有限責任公司負擔4萬元。二審案件受理費32770元，由齊河環(huán)盾鋼結(jié)構(gòu)有限公司負擔。

本判決為終審判決。

五、裁判依據(jù)

《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(二)項

《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(三)項

《中華人民共和國民事訴訟法》第一百八十六條

《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二條

《中華人民共和國合同法》第六十二條第(二)項

《中華人民共和國合同法》第五十二條第(五)項

《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條